Договор о проектировании, изготовлении и поставке комплектной трансформаторной подстанции

Видео:2-КТП Комплектная трансформаторная подстанцияСкачать

Проектирование трансформаторных подстанций в Москве

Комплекс мероприятий, направленных на разработку плана-проекта и составление сметы для проведения работ по созданию комплекса электросетей и станций – это проектирование трансформаторных подстанций. Разработка проектов производится в соответствии с нормативными актами и пожеланиями клиентов.

Назначение и особенности подстанций

Подстанции – объекты, предназначенные для приема и распределения электроэнергии от центральной станции, отвечающей за ее производство. Передача энергии на этом этапе осуществляется непосредственно к потребителям.

Подстанции являются своеобразным перевалочным пунктом, благодаря их работе значительно упрощается система управления потоками энергии и обслуживание всей цепи в целом Электрические сети охватывают отдельные территории, районы, регионы.

За каждой из них закреплена обслуживающая бригада, которая выполняет работы по контролю и сервису сетей на регламентируемой территории. Для обеспечения качественного и бесперебойного энергоснабжения особое значение имеет проектирование подстанций. Работники нашей компании подходят к этой задаче со всей ответственностью.

В соответствии с проведенными исследованиями было выявлено, что самый экономичный метод передачи электроэнергии – отправка по высоковольтным линиям. Однако потребители в результате пользуются ресурсом недостаточной мощности. Выясняется, что, проходя через подстанцию, часть мощности тока теряется.

Инженеры компании ТрансЭнергоМонтаж Москвы в процессе проектирования проводят тщательные измерения, составляют схемы объекта, рассчитывают его возможную мощность, выявляют другие показатели, от которых напрямую зависит качество работы подстанции и снижение потерь электроэнергии в кВ.

Электроустановки, которые можно заказать у нас, делятся в соответствии со следующими характеристиками:

• количество ступеней низкого напряжения;
• максимальное номинальное напряжение сети;
• соединение нескольких объектов в единую цепь;
• количество трансформаторных станций, показатели их мощности и т.д.

Виды и типы подстанций

У нас вы можете заказать проектирование КТП (комплектные трансформаторные подстанции) следующих типов:

• стандартная КТП;
• КТПН и КТП-В – наружная и внутренняя соответственно;
• БКТП – блочная комплектная;
• КТПМ – мачтовая;
• ПКТП – передвижная.

Для начала проектирования клиенту необходимо предоставить нашим специалистам технические условия и техзадание.
Условно объединить перечисленные типы оборудования можно в 3 основных вида:

• проходные станции;
• ответвительные;
• тупиковые.

Сфера применения

Спроектированные станции относятся к высокотехнологичному оборудованию и применяются в следующих сферах деятельности:

1. Стандартная КТП предназначена для установки в поселках и на предприятиях.
2. КТПН и КТП-В используются для небольших поселков и на предприятиях любых масштабов.
3. БКТП применяется для организации электросетей в жилых и промышленных районах, на предприятиях и в поселках с высокими потребительскими требованиями.
4. КТПМ – «сельские» станции.
5. КРУН и КТПНУ – монтаж производится на улице. Корпус защищен от внешней среды. Последняя разновидность имеет утепление.
6. ПКТП – стальная оболочка на салазках. Используется для электроснабжения трехфазным током электроприемников угольных, рудных и других разрезов, добывающих полезные ископаемые открытым способом.

Что мы предлагаем

К основным преимуществам сотрудничества с нашей компанией стоит отнести:

• невысокую стоимость услуг проектирования;
• оперативную разработку типовых и индивидуальных проектов с учетом снижения затрат на обслуживание и эксплуатацию;
• возможность заказать любую из перечисленных выше подстанций в одном месте;
• расчет стоимости проектов в зависимости от вида, необходимости монтажа и демонтажа подстанций, сложности предстоящих работ и других показателей;
• разработку новых проектов в строгом соответствии с нормативами;
• выдачу проектной документации полным пакетом с лицензиями, разрешениями и допусками СРО.

При необходимости вы можете заказать доработку проекта или реконструировать его без дополнительных наценок и проволочек. Для выяснения всех условий сотрудничества и предварительной стоимости проектирования трансформаторных подстанций звоните по телефону 8(800)100-74-23 или пишите в форме обратной связи на сайте.

Видео:6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать

Договор на проектирование, изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции

[Наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

[наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется спроектировать, изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию (далее по тексту — Оборудование) в соответствии с техническим заданием и утвержденным проектом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. На выполнение вышеуказанных работ Поставщик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение], выданную [наименование органа, выдавшего лицензию], сроком действия до [число, месяц, год].

1.3. Номенклатура, количество, цена, сроки поставки и стоимость поставляемого Оборудования определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Получателем Оборудования является [Покупатель/иное лицо].

2. Качество и гарантия оборудования

2.1. Качество Оборудования должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТами: [указать реквизиты конкретных ГОСТов], а также условиям настоящего договора.

2.2. Оборудование должно быть сертифицировано и обеспечено технической документацией.

2.3. При изготовлении Оборудования должны быть применены высококачественные материалы и обеспечены соответствующая обработка, сборка и техническое испытание.

2.4. Поставщик гарантирует высокое качество и бесперебойную надежную работу поставляемого Оборудования в течение [значение] месяцев со дня пуска его в эксплуатацию.

2.5. В течение гарантийного срока недостатки (дефекты) Оборудования устраняются за счет Поставщика по письменному требованию Покупателя об устранении дефекта.

2.6. Поставщик обязан в кратчайший срок устранить дефект или отгрузить новые детали (части) Оборудования взамен дефектных.

2.7. Покупатель вправе устранить дефекты самостоятельно за счет Поставщика, в случае, если последний по требованию Покупателя в установленный срок не устранит дефекты или не заменит дефектные детали (части) Оборудования.

https://www.youtube.com/watch?v=6GI-jFooDrQ

Поставщик обязан оплатить стоимость ремонта в сумме фактических и подтвержденных расходов.

Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки, исправляются Покупателем за счет Поставщика.

2.8. В случае исправления или замены дефектных деталей срок гарантии на Оборудование продлевается на время, в течение которого Оборудование не использовалось вследствие обнаруженного дефекта.

3. Порядок и условия поставки оборудования

3.1. Поставка Оборудования осуществляется в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора.

3.2. Для осуществления поставки Оборудования и организации его транспортировки Покупатель в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора обязан сообщить Поставщику свои реквизиты или реквизиты своих грузополучателей и передать детальные отгрузочные разнарядки, с указанием в них:

— станций назначения;

— количества и номенклатуры Оборудования, подлежащего транспортировке до указанных станций;

— реквизиты грузополучателя и другие сведения, необходимые для заполнения формы ГУ-12 и железнодорожных накладных.

3.3. Принятая Поставщиком отгрузочная разнарядка является основанием для отгрузки Оборудования Покупателю (получателю).

3.4. К сроку, указанному в п. 3.1 настоящего договора, Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с условиями настоящего договора, упаковано, замаркировано и поставлено Покупателю (получателю).

3.5. Досрочная поставка Оборудования может производиться по согласованию Сторон.

3.6. Доставка Оборудования осуществляется железнодорожным транспортом.

3.7. Доставка Оборудования осуществляется за счет [Поставщика/Покупателя].

3.8. Организацию предоставления железнодорожных платформ осуществляет Поставщик.

Платформы подлежат обязательному возврату в технически исправном состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Ответственность за возврат платформ возложена на [Поставщика/Покупателя].

3.9. Сопроводительные документы на Оборудование оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации об Оборудовании.

3.10. В течение [значение] часов с момента отгрузки Поставщик извещает Покупателя о произведенных отгрузках с указанием следующих данных: номера вагонов, квитанций; дата отгрузки.

3.11. В течение [значение] рабочих дней с даты отгрузки Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю (получателю) следующие документы:

— оригинал удостоверения качества;

— счет-фактуру;

— товарные накладные по форме ТОРГ-12;

— копии железнодорожных квитанций о приеме груза (дубликаты железнодорожных накладных).

3.12. Датой поставки Оборудования считается дата сдачи Оборудования перевозчику на железнодорожной станции отправления, указанная на календарном штемпеле транспортной железнодорожной накладной.

4. Приемка оборудования. Претензии

4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования, поставленного в соответствии с настоящим договором.

4.2. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется Покупателем (получателем) в одностороннем порядке в момент получения Оборудования от перевозчика.

4.3. Уполномоченный представитель Покупателя обязан произвести визуальный осмотр Оборудования, проверить его соответствие условиям настоящего договора (по качеству, количеству, комплектности и техническим характеристикам).

4.4. В целях сохранности Оборудования при поставках и создания условий для своевременной и правильной его приемки Покупателем (получателем) Поставщик обязан обеспечить:

4.4.1. Четкое оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве Оборудования фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов Покупателю (получателю) в установленном порядке.

4.4.2. Строгое соблюдение действующих на железнодорожном транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки.

4.5. Покупатель (получатель) обязан обеспечить приемку Оборудования по количеству и качеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, настоящим договором и о выявленных несоответствиях или недостатках Оборудования незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.6. В случае наличия претензий по недопоставке Оборудования или по поставке некачественного Оборудования оформляется Акт недопоставки (Акт о браке), который отправляется Поставщику в течение [значение] рабочих дней с момента получения Оборудования.

4.7.

Устранение недостатков, поставка недостающего Оборудования или замена некачественного Оборудования осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя, в которой должно быть указано количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя с обязательным приложением Акта недопоставки (Акта о браке).

4.8. В случае признания претензии допоставка недогруженного Оборудования, а равно замена некачественного Оборудования должна быть произведена в течение [значение] рабочих дней с момента получения Поставщиком документов, указанных в п. 4.7 настоящего договора.

4.9. Монтаж Оборудования осуществляется силами [Покупателя/Поставщика].

4.10. Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующую техническую документацию:

— паспорт;

— чертежи и схемы;

— инструкции по монтажу Оборудования;

— инструкции по эксплуатации Оборудования;

— инструкции по техническому обслуживанию.

4.11. В случае поставки Оборудования без технической документации на него, поставка считается некомплектной и срок гарантии исчисляется со дня получения Покупателем технической документации.

4.12. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или утраты переходит от Поставщика к Покупателю с момента принятия Оборудования транспортной организацией-перевозчиком.

С указанного момента обязанности Поставщика по поставке Оборудования считаются исполненными.

5. Права и обязанности сторон договора

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Спроектировать, изготовить и осуществить поставку Оборудования Покупателю (получателю) в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре и в спецификациях.

5.1.2. Известить надлежащим образом Покупателя (получателя) об отправке Оборудования.

5.1.3. Передать Покупателю (получателю) документы, указанные в пунктах 3.11, 4.10 настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатель) обязуется:

5.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Оборудования, поставляемого в соответствии с настоящим договором.

5.2.2. Оплатить поставляемое Оборудование в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3. Покупатель (получатель) вправе:

5.3.1. Отказаться от оплаты Оборудования ненадлежащего качества, а если такое Оборудование оплачено, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Оборудования.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Покупатель оплачивает поставляемое ему Поставщиком Оборудование по цене, указанной в спецификации.

6.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.3. Расчет за поставленное Оборудование производится в течение [значение] банковских дней после исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, указанных в п. 3.11 настоящего договора.

6.4. Обязанность Покупателя по оплате поставленного Оборудования считается исполненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Покупателя/поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Оборудование сумму или заменить Оборудование ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

7.3. За недопоставку или просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] процентов от стоимости Оборудования за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.4. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон

Видео:Производство комплектных трансформаторных подстанцийСкачать

Образец договора установки трансформатора

Договор подряда №

_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.

1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:

• ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
• ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
• ремонт насосов;
• ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.

2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.

2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.

2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.

2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.

3. Срок выполнения работ

3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.

3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.

4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.

5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.

5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок.

Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.2.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

9. Прочие условия

9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Оборудование трансформаторных подстанций требует непрерывного обслуживания, особенно те узлы, которые работают в режиме чередующихся нагрузок. Изготовитель несет гарантийную ответственность за работу своей продукции в предписанные сроки только при условии выполнения пользователем соответствующего технического обслуживания

Оборудование трансформаторных подстанций требует непрерывного обслуживания, особенно те узлы, которые работают в режиме чередующихся нагрузок. Изготовитель несет гарантийную ответственность за работу своей продукции в предписанные сроки только при условии выполнения пользователем соответствующего технического обслуживания.

Условия эксплуатации по договору КТП

Во-первых, эксплуатационные нагрузки не должны превышать допустимые по техническим условиям, текущее обслуживание, своевременная замена масла, сорбентов, фильтров и других одноразовых комплектующих должны своевременно производиться специально обученным персоналом. Профилактическое обслуживание, мелкий и средний ремонт работниками специализированных предприятий, капитальный ремонт исключительно на территории ремонтных предприятий, с которыми должен быть заключен долгосрочный договор.

https://www.youtube.com/watch?v=59U2zvsDxJI

Для предотвращения возможных разногласий сторон договора на обслуживание трансформаторной подстанции из-за различного понимания технических терминов первым пунктом определяются формулировки терминов кратким сопроводительным описанием.

Предмет договора подробно определяет какое оборудование от заказчика передается исполнителю для постоянного обслуживания, и на каких условиях оплаты.

Права и обязанности сторон по договору обслуживания подстанции

Следующим пунктом распределяются права и обязанности сторон, в котором конкретизируются регулирующие положения, из которых вытекают объемы работ, последовательность их исполнения, методы контроля, предъявления рекламаций, сроки расчетов и возможные санкции.

Стоимость, порядок оплаты рассматриваются отдельным пунктом, в котором прописью фиксируются суммы за выполненные исполнителем работы и периодичность оплаты на определенный счет.

Возможность изменения заказчиком стоимости услуг также предусматривается в случае непредвиденного изменения рыночной конъюнктуры. Об условиях изменения заказчик обязан уведомить другую сторону за полный календарный месяц.

Если исполнитель не уведомляет об отказе, в договор на обслуживание трансформаторной подстанции автоматически вносятся изменения.

Порядок выполнения услуг предусматривает возможность кратковременного нарушения электроснабжения на объекте, о чем заранее предупреждается заказчик.

Сроки выполнения работ в случае аварийных повреждений устанавливаются исполнителем самостоятельно, исходя из степени повреждения.

Исполнитель гарантирует качество текущих услуг и непредвиденных, возникших в результате повреждений, на условиях соответствующих настоящему договору, независимо от степени сложности дополнительных работ.

Ответственность

Ответственность при наступлении форс-мажорных обстоятельств и порядок разрешения спорных вопросов определены в заключительных пунктах договора.

Скачать типовой договор на обслуживание трансформаторной подстанции

Ссылка для скачивания документа в формате Microsoft Word — типовой договор на обслуживание трансформаторной подстанции.

Договор о проектировании, изготовлении и поставке комплектной трансформаторной подстанции

г. __________ “___”________ ____ г. __________________________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование или Ф.И.О.)именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице ______________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется спроектировать, изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию (в дальнейшем по тексту – “Оборудование”) в соответствии с утвержденными Сторонами техническим заданием и проектом, на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, количество, дата поставки, цена единицы и стоимость поставляемого Оборудования определяется Сторонами путем согласования и подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.3. Поставщик за счет собственных средств организует доставку Оборудования ________________ транспортом до _______________________________.

1.4. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами о организации доставки Оборудования Покупателя, оставаясь ответственным за действия третьих лиц перед Покупателем.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.1. Выполнить комплекс работ по проектированию Оборудования в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.

Видео:Лк. 8. Особенности договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Татьяна ПлиеваСкачать

Договор о проектировании, изготовлении и поставке комплектной трансформаторной подстанции

г. __________ «___»________ ____ г. __________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», (наименование или Ф.И.О.)в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование или Ф.И.О.)именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется спроектировать, изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию (в дальнейшем по тексту — «Оборудование») в соответствии с утвержденными Сторонами техническим заданием и проектом, на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, количество, дата поставки, цена единицы и стоимость поставляемого Оборудования определяется Сторонами путем согласования и подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.3. Поставщик за счет собственных средств организует доставку Оборудования ________________ транспортом до _______________________________.

1.4. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами о организации доставки Оборудования Покупателя, оставаясь ответственным за действия третьих лиц перед Покупателем.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Датой поставки считается дата доставки Оборудования в пункт назначения.

3.2. Доставка Оборудования осуществляется __________________ транспортом.

3.3. Приемка-передача Оборудования и подписание Акта приемки-передачи осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

3.4. Поставщик имеет право произвести поставку Оборудования досрочно.

3.5. В случае если техническая документация Оборудования не передается при поставке Оборудования, поставка считается некомплектной и срок гарантии исчисляется со дня получения Покупателем технической документации.

3.6. Право собственности на Оборудование, а также риск его случайной гибели или утраты переходит к Покупателю с момента подписания Акта приемки-передачи и товарной накладной.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая цена настоящего Договора составляет __________ (______________) рублей, в том числе НДС ___________ (_________________) рублей.

Цена настоящего Договора включает стоимость услуг Поставщика по проектированию, изготовлению и поставке Оборудования, а также стоимость Оборудования, все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги, расходы на доставку Оборудования до Покупателя.

4.2. Предварительная оплата поставки составляет ____% от общей суммы настоящего Договора и составляет __________ (_________________) рублей. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Поставщика в течение ____ банковских дней после подписания настоящего Договора на основании выставленного счета.

4.3. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ___ банковских дней по факту поставки Оборудования на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

5.1. Качество Оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, действующим на момент поставки. Оборудование должно быть сертифицировано, если Оборудование не подлежит сертификации, оно должно быть обеспечено технической документацией или паспортами с гарантией.

5.2. При изготовлении Оборудования должны быть применены высококачественные материалы, обеспечены соответствующая обработка, сборка и техническое испытание.

5.3. Поставщиком гарантируется высокое качество и бесперебойная надежная работа Оборудования в течение ___ месяцев со дня пуска его в эксплуатацию.

5.4.

Если в течение гарантийного срока Оборудование или какие-либо его части окажутся дефектными или не будут соответствовать технической спецификации и условиям настоящего Договора, то независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводе Поставщика, последний обязан за свой счет по письменному требованию Покупателя устранить дефект или отгрузить в кратчайший срок новые детали или части Оборудования взамен дефектных.

5.5.

Если Поставщик по требованию Покупателя в установленный срок не устранит дефекты или не заменит дефектные детали или части Оборудования, то Покупатель вправе устранить дефекты сам за счет Поставщика, причем Поставщик обязан оплатить стоимость ремонта в сумме нормальных фактических и доказанных расходов. Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки, исправляются Покупателем за счет Поставщика.

5.6. В случае исправления или замены дефектных деталей срок гарантии на Оборудование продлевается на время, в течение которого Оборудование не использовалось вследствие обнаруженного дефекта.

5.7. Рекламации на выявленные дефекты, недостачу по количеству или некомплектность заказываемого Оборудования и технической документации могут быть заявлены Покупателем Поставщику в течение гарантийного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Покупатель вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости Оборудования, в отношении которого имело место нарушение срока поставки, за каждый день просрочки.

6.3. В случае несвоевременной оплаты Покупателем суммы, установленной п. 4.1 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от суммы неоплаченного Оборудования за каждый день просрочки.

6.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

https://www.youtube.com/watch?v=VgpxuvONs4Q

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств и завершения взаиморасчетов по настоящему Договору.

8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

10.1. Акт выполненных работ (Приложение N 1).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

————————————————————————————-¦Поставщик: ¦Покупатель: ¦¦____________»___________________________»¦____________»___________________________»¦¦ ¦ ¦¦Юридический/почтовый адрес: ____________ ¦Юридический/почтовый адрес: ____________ ¦¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦¦ИНН/КПП ___________________________ ¦ИНН/КПП ___________________________ ¦¦ОГРН ______________________________ ¦ОГРН ______________________________ ¦¦Тел.: _______________ Факс: ____________ ¦Тел.: __________________ Факс: _________ ¦¦Адрес электронной почты: _______________ ¦Адрес электронной почты: _______________ ¦¦ ¦ ¦¦(вариант: ¦(вариант: ¦¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦¦(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ¦(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ¦¦Адрес: _________________________________ ¦Адрес: _________________________________ ¦¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦¦Паспорт ________________________________ ¦Паспорт ________________________________ ¦¦выдан __________________________________ ¦выдан __________________________________ ¦¦»___»_______ ____ г. ¦»___»_______ ____ г. ¦¦Тел.: _________________________) ¦Тел.: _________________________) ¦¦ ¦ ¦¦_______________/______________ ¦_______________/______________ ¦¦(Ф.И.О.) (подпись) ¦(Ф.И.О.) (подпись) ¦¦ ¦ ¦——————————————+——————————————

🔥 Видео

Обзор КТП 400кВа комплектной трансформаторной подстанции | Как устроена КТП | РУ 0,4; РУ 6 кВ; трансСкачать

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП утепленные)Скачать

Комплектная трансформаторная подстанция блочная, КТПБ(М)-СЭЩ 110 кВ Электрощит-СамараСкачать

4.3. Поставка и контрактацияСкачать

БКТП блочные комплектные трансформаторные подстанции: проектирование, производство и монтажСкачать

Производство трансформаторных подстанцийСкачать

Устройство подстанцийСкачать

Реконструкция трансформаторной подстанции КТП 1000, производства Завода промоборудованияСкачать

Основное электрооборудование станций и подстанций: трансформаторы, ЛЭП, шинопроводы, SMART GRIDСкачать

Отгрузка комплектной трансформаторной подстанции КТП!Скачать

Производство комплектных трансформаторных подстанцийСкачать

Трансформаторная подстанция КТП-2500 киоскового исполнения, производства Завод промоборудования.Скачать

Комплектные трансформаторные подстанции КТПСкачать

Презентация ЭЩС (ГК ЭлектроЩитСоюз)Скачать

Договор поставки. Спецификация к договору поставкиСкачать

КТП - Трансформаторные подстанции киоскового типаСкачать