Техническое задание (приложение к государственному контракту на изготовление полиграфической продукции)

Видео:3.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИЛИ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИСкачать

Как составить техническое задание

Описание объекта закупки является составной частью техзадания. В законе о контрактной системе правила описания объекта урегулированы, но требования к техническому заданию по 44 ФЗ не уточняются и о таком документе ничего не говорится.

Напомним, что с 11.01.2018 в правилах описания предмета госзаказа произошли изменения:

1. Законодатели исключили положение о том, что оно должно носить объективный характер.
2. Как и раньше, потребуется сопроводить товарный знак словами «или эквивалент».

Делать это не обязательно:

• если товары, которые выпускаются под другими товарными знаками, несовместимы с товарами, которыми пользуется госзаказчик;
• если закупаются запчасти и расходные материалы к машинам и оборудованию, которыми пользуется заказчик, согласно техдокументации.

Составлять образец формы технического задания по 44 ФЗ работнику контрактной службы или контрактному управляющему рекомендуем совместно с юридической службой и специалистами, которые знают специфику в конкретной области закупки.

Правила составления ТЗ основаны на комплексе норм государственных и международных стандартов (ГОСТ). При их использовании в какой-либо сфере необходимо соотнести ТЗ со спецификой конкретной области деятельности.

В соответствии с 44-ФЗ, образец технического задания по ГОСТу в обязательном порядке заказчику создавать не нужно.

Но практика показывает, что на каждом из этапов закупки (при составлении сопровождающей документации, проекта контракта, приемки и контроля исполнения контракта) заказчик соприкасается с элементами техзадания.

Поэтому полезно такой образец иметь и понимать принципы разработки технического задания.

Правила составления ТЗ по 44 ФЗ

Самый простой и быстрый способ сформировать техническое задание — образец по ФЗ 44 разработать на основе официального издания Единой системы документации национальных стандартов.

Скачать

Основное назначение технического задания — четко определить и зафиксировать требования к объекту закупки. Закон устанавливает, что наименование закупки указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг (ч. 4 ст. 23). Каталог утвержден постановлением правительства от 08.02.2017 № 145.

При наличии описания закупаемой продукции в КТРУ заказчик обязан:

• описывать объект закупки так, как это предусмотрено КТРУ;
• включить в описание письменное обоснование (если описание отличается от того, которое предусмотрено в КТРУ).

Формулировку требований заказчик составляет на основе правил описания объекта закупки (ст. 33). Выделим некоторые обязательные условия:

• указание на эквивалент;
• обоснованность регламентами или иными нормативными документами;
• наличие спецификаций, планов, чертежей, эскизов, изображений (при необходимости);
• новое состояние товара (если нет иной потребности у заказчика);
• требования в отношении гарантийного срока, предоставлении гарантии.

Что указать в техническом задании

ТЗ необходимо основывать на положениях 44-ФЗ, обязательно соблюдать нормы гражданского, бюджетного и антимонопольного законодательств и отраслевых нормативных актов.

В качестве рекомендации, как составить техническое задание по 44 ФЗ, можно предложить разбить документ на основные разделы:

• общая информация;
• информация о закупаемом объекте;
• требования к поставщикам;
• условия исполнения контракта;
• приложения (допускается по усмотрению заказчика).

Этапы составления технического задания

1. Составить список терминов, определений и сокращений, которые будут использоваться в документе.

2. Предоставить полную информацию о заказчике:

• наименование (официальное название организации с указанием организационно-правовой формы);
• адрес (организации или подразделения, которое отвечает за госзакупку);
• режим рабочего дня в соответствии с внутренним трудовым распорядком.

3. Предусмотреть в информации о закупке сведения:

4. Перечислить сведения о госзакупке:

• способ определения поставщика (ч. 1 ст. 24);
• обоснование выбранного способа определения поставщика (ч. 5 ст. 24).

5. Перечислить требования к участникам: деловая репутация, наличие у них производственных мощностей.

6. Указать исходные условия: справочная, производственная, опытная информация, которые оказывают влияние при исполнении контракта. Например, обслуживать закупаемую технику только в утренние часы.

7. Привести сведения об особенностях производственного процесса или архитектурного объекта заказчика, которые повлияют на процесс исполнения контракта. Например, при составлении технического задания на закупку мебели может понадобиться указать, что при доставке необходим подъем на третий этаж вручную из-за отсутствия лифта.

8. Указать точное местоположение объекта, а при необходимости — его полное описание. Это потребуется, например, для проектирования инженерных коммуникаций или для точного расчета стоимости ремонта.

9. Привести желаемые результаты (какую проблему хочет решить заказчик).

10. Указать источник финансирования.

11. Установить для участников требование соблюдать определенную нормативно-правовую базу, в том числе относящуюся к предмету контракта, условиям исполнения, срокам, гарантийным обязательствам.

12. Определить условия нормирования госзакупки (ч. 1 ст. 19).

13. Указать наименование и обоснование объекта госзакупки.

14. Максимально точно и детально описать объект госзакупки (ст. 33).

15. Определить экологические особенности закупаемого объекта.

16. Уточнить объем закупаемых товаров, периодичность и срок поставки.

17. Определить гарантийный срок и объем предоставляемых гарантий.

18. Установить требования к упаковке, маркировке, какие условные и специальные обозначения должны быть на ней.

19. Обязать предоставлять подтверждение нового товара или потребности в товаре иного состояния.

20. Определить расходы на эксплуатацию.

21. Определиться, нужны ли монтаж и наладка.

22. Установить порядок поставки и приемки.

23. Указать на необходимость провести испытания, обучение лиц, которые будут использовать закупаемый товар.

Образцы техзаданий для товаров, работ, услуг в 2020 году

Помните, что универсальный образец технического задания по ФЗ-44 не разработан, к каждой закупке требуется индивидуальный подход. Только так учитывайте все потребности и особенности заказчика. В качестве ориентира вы можете использовать этот пример технического задания по 44-ФЗ (образец).

Далее представлен образец технического задания на поставку товара по 44-ФЗ.

Скачать

Образец техзадания на выполнение работ по ФЗ-44 вы можете найти в материале о техзадании на проектирование и обслуживание пожарной сигнализации или системы видеонаблюдения.

https://www.youtube.com/watch?v=VyFJacxGX_E

А если вы закупаете техобслуживание машины, то образец технического задания на ремонт автомобиля по 44 ФЗ и пошаговую инструкцию по проведению этого вида закупок вы сможете найти в статье «Как закупить автомобили или техобслуживание: пошаговая инструкция».

Примеры для других госзакупок

Также в наших подробных инструкциях вы можете найти образец техзадания и узнать, как грамотно провести закупку на:

Видео:Техническое задание в госзакупкахСкачать

Договор на разработку технического задания

ДОГОВОР

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

№ 1

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 1» (сокращенное наименование ООО«Компания 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Братчикова Станислава Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2» (сокращенное наименование ООО «Компания 2»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора по отдельности именуемые – «Сторона», а совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.              ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

         Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуетсясогласно требованиям Заказчика разработать Техническое задание на разработку системы X (далее СX) согласно серверной архитектуре указанной в Приложении №1, включающее: web-сайт системы, программный комплекс системы мониторинга, взаимодействие модулей системы, интеграция с внешними системами, мобильные приложения под Android, iOS.

1.2.         Перечень и стоимость работ представлены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.         Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком настоящего Договора.

2.2.         Исполнитель разрабатывает Техническое задание системы в срок определённый в Приложениях 3,4 к настоящему Договору, и предоставляет на утверждение Заказчику.

2.3.         Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

2.4.         Принятое Заказчиком Техническое задание подтверждается письмом в адрес Исполнителя и, в случае необходимости, дорабатывается окончательно на основании замечаний Заказчика, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки работ.

2.5.         С момента утверждения Технического задания, все изменения или дополнения вносятся по Дополнительному соглашению, оплачиваются отдельно и выполняются после окончания работ по настоящему Договору.

2.6.         Договор считается выполненным после подписания Актов сдачи-приёмки работ.

2.7.         Акт сдачи-приёмки работ предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ.

2.8.         Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёма, данный Акт не будет подписан Заказчиком, и не будут отправлены в адрес Исполнителя мотивированные возражения, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми.

2.9.         Право собственности на результат работ, выполненных Исполнителем, становится собственностью Заказчика, в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.10.      Вместе с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ, Заказчик получает от Исполнителя все необходимые материалы, которые являются результатом проведения работ Исполнителем.

3.              Стоимость работ и порядок оплаты

3.1           Сумма настоящего Договора соответствует Перечню и стоимости работ, указанных в Приложениях № 2,3, и включает в себя сумму НДС 18%.

3.2           Оплата работ по Договору производится на условиях 100% постоплаты в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

3.3           В платёжных документах сумма НДС (18%) выделяется отдельной строкой.

3.4           В случае просрочки оплаты счета Заказчиком, срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на соответствующее число дней просрочки.

3.5           В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, добросовестно выполняющего свои обязательства, оплаченная сумма не возвращается Заказчику.

4.              СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.         Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.              ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.         В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.         За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

5.3.         За неисполнение работ в срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

5.4.         Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования пострадавшей Стороны и ее признания виновной Стороной с даты, указанной в требовании.

5.5.         Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.              КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

         Если одна из сторон предоставляет другой стороне конфиденциальную письменную информацию, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию сторона должна защищать эту информацию от третьих лиц с той же тщательностью, с какой она делает это со своей конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением того, что ни от одной из сторон не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется по государственному распоряжению или юридическому указанию, или которая была самостоятельно получена раскрывшей ее стороной.

6.2.         Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (Одного) года после истечения срока данного Договора на предоставление услуг.

7.              ФОРС-МАЖОР

7.1.          Исполнитель не несет ответственности за частичное невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают стихийные бедствия (наводнения, землетрясение, ураган, эпидемия, военные действия или аналогичные войне события).

Также Исполнитель не несет ответственности за работоспособность средств связи Заказчика.

8.              ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.         В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании ГПК РФ или АПК РФ на русском языке и на основании настоящего Договора.

8.2.         Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

9.        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение N1 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Архитектура системы X

Описание…

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

________________/ Петров П.П.                                 ______________/ Иванов И.И.

М.П.                                                                                             М.П.    

Приложение N2 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Описание компонентов архитектуры системы указанной в Приложении №1

1. База данных – в качестве СУБД используется MySQL.
2. Модуль безопасности – данный компонент обеспечивает авторизацию и аутентификацию пользователей в системе. В модуль входит такие сущности как «Роли», «Пользователь», «Права». Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
3. Модуль оповещения – данный компонент обеспечивает посылку сообщений пользователям, платежным системам и т.д. Поддерживает протоколы E-mail, SMPP, SMTP, HTTP. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
4. Аналитика и отчеты – компонент обеспечивает подготовку и демонстрацию отчетов. Анализ данных, поиск зависимостей, поиск аномалий и т.д. Оповещение администрации об аномалиях. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
5. Web приложение – компонент обеспечивающий связь пользователя и функциональными компонентами. Получает запросы по протоколу HTTP, обрабатывает их, при необходимости обращается к функциональным компонентам, формирует ответ и отправляет его по HTTP. Состоит из разделов, которые соответствуют функциональным компонентам.
6. Интеграция – компонент обеспечивает передачу финансовой информации в 1С-Бухгалтерию на уровне проводок.
7. Сервер приложений – .
8. Web сервер-1 – Apache
9. Web сервер-2 – Apache
10. CMS – сайт компании, включает в себя новости, блог и т.д. Используется язык PHP, framework yii.
11. CMS DB – Maria DB

Related Posts via Categories

Видео:ТОП-9 советов как написать техническое задание? (ТЗ или техзадание за 9 шагов)Скачать

Составление технического задания по 44‑ФЗ: особенности и правила

Вопрос правильного составления технического задания важен не только для заказчиков, но и для поставщиков поскольку техническое задание является тем документом, на основании которого они делают выводы, стоит ли им участвовать в тендере или нет.

Что такое техническое задание и где оно используется

Техническое задание — это документ, в котором заказчик описывает объект закупки, то есть требования, которые он предъявляет к закупаемым товарам, работам или услугам. Как правило, техническое задание — это либо приложение к контракту или договору, либо часть документации, в которой изложено, что конкретно приобретается по договору.

Термин «техническое задание» — не единственно возможный, а лишь наиболее часто используемый. Другие допустимые названия: «техническая часть», «спецификация», «проектно-сметная документация» и т.п. Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ раздел документации о закупке, в котором заказчик описывает объект закупки, определяет как «описание объекта закупки».

Независимо от употребляемого термина, важно, чтобы требования к закупаемым товарам, работам и услугам были конкретными, понятными и не противоречили законодательству — 44-ФЗ, 223-ФЗ и 135-ФЗ.

Техническое задание используется:

• в правилах нормирования. Через эти правила государственный заказчик закупает определенные товары, работы, услуги (есть определенные перечни, которым должны соответствовать закупаемые товары).
• в плане-графике. Государственный заказчик описывает, что будет закупать и минимальные требования.
• в документах при формировании начальной (максимальной) цены контракта и документации о закупке.
• в заявке участника. Участник формирует заявку на основе технического задания, он описывает объект закупки (товар, работу или услугу), который он будет поставлять, если окажется победителем тендера.
• как раздел контракта или приложение к контракту. Заключая контракт, обе стороны подписываются под тем, что победитель подставит товар, соответствующий техническому заданию, а заказчик, в случае если все соответствует техническому заданию, этот товар примет.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в техническом задании должны быть указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Это необходимо для того, чтобы не ограничивалась конкуренция. К товару нельзя определить определенный вес, размер, габариты, мощность. Должны быть максимальные и минимальные значения. А уже потенциальный участник попытается поставить товар, характеристики которого входят в этот диапазон. При этом в ст. 33 также сказано, что есть показатели, которые не могут изменятся.

Правила формирования технического задания

Эксперт по тендерам и ведущий вебинара «Правила составления технических заданий в рамках закона 44-ФЗ и требования к их содержанию» Олег Бируля рассказывает, на что заказчику следует обратить внимание при составлении технического задания:

Особенности подготовки технического задания

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания:

• товарных знаков,
• знаков обслуживания,
• фирменных наименований,
• патентов,
• полезных моделей,
• промышленных образцов,
• наименования места происхождения товара или производитель.

Нельзя в рамках описания объекта закупки предъявлять требования к товарам, информации, работам и услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Законодатель не расписывает, какие условия и какие требования влекут за собой ограничения, он просто обращает внимание на то, что нельзя предъявлять требования, которые ведут за собой ограничение количества участников закупки, то есть нарушают конкуренцию.

Исключение составляют лишь случаи, когда нет другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

https://www.youtube.com/watch?v=SOCRyKCqxjs

Найдите все закупки благодаря умному поиску

В определенных случаях 44-ФЗ допускает указание в конкурсной документации товарных знаков — в случае если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта.

При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент». Допустим, предметом контракта является строительство.

Разумеется, в рамках строительства используются строительные материалы — например, цемент, клей, кирпич определенных марок.

Но поскольку цемент, клей, кирпич не являются предметом контракта, то заказчик, закупая, по сути, работу с использование материалов, может предъявить требования к материалам, то есть указать, что ему нужен цемент, клей, кирпич определенной торговой марки. Но со словами «или эквивалент».

Есть ряд исключений, когда слова «или эквивалент» не пишутся: 

• В случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Например, у заказчика есть сеть, которая работает только с конкретным оборудованием, и другое оборудование нельзя интегрировать в эту сеть, так как оно просто не будет работать.  
• В случае закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемому заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Важно обратить внимание на то, что в документации к этому товару и оборудованию должно быть четко написано, что используются запасные части только этого производителя.

В описании объекта закупки должны использоваться, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения, терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, которые установлены в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями.

Ст. 33 44-ФЗ разрешает в описание объекта закупки включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования, требования в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями гражданского кодекса РФ, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия (стандарту, ТУ или др.), процессов и методов производства и др.

Документация должна содержать изображение поставляемого товара (если есть требование о соответствии поставляемого товара изображению).

Документация должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт (при наличии требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара). Например, если госзаказчик пишет в документации, что поставляемый товар должен соответствовать определенному макету, то он должен указать, по какому адресу расположен макет, чтобы все потенциальные участники закупки могли в определенное время ознакомиться с ним. 

Поставляемый товар должен быть новым.

То есть речь идет о товаре, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства.

Однако законодатель делает важную оговорку: «в случае если иное не предусмотрено описанием объекта закупки». То есть если заказчик указывает в техническом задании, что ему нужен товар не новый, то он может его получить.

Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика (указываются максимальные (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.  Но если будет указан конкретный показатель, под который попадает только одна марка, значит, будет нарушена конкуренция.

При необходимости в техническом задании устанавливаются требования к гарантийному сроку товара, работы или услуги и объему предоставления гарантий их качества; к гарантийному обслуживанию товара; к расходам на эксплуатацию товара; к обязательности осуществления монтажа и наладки товара; к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

https://www.youtube.com/watch?v=EbxI-2fKjPw

В документацию о закупке нельзя включать следующие требования:

• к производителю товара (нельзя написать, например, что завод, производящий товар, должен работать на рынке 20 лет и располагать определенными мощностями);
• к участнику закупки (в том числе требования к квалификации, наличию опыта работы);
• к деловой репутации;
• к наличию производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых и финансовых ресурсов.

Исключения составляют случаи, когда возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим законом.

Закон ввел новые инструменты регламентации качества: техническое регулирование, технический регламент, международный стандарт, национальный стандарт, оценка соответствия, декларирование соответствия, знак обращения на рынке и др. Их заказчик тоже может использовать при формировании описания объекта закупки.

Специфические вопросы регулируют другие законы. Так, например, при закупке пищевых продуктов госзаказчик должен ориентироваться на Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ. Особенности описания объектов закупок по государственному оборонному заказу могут устанавливаться Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ.

Антимонопольное законодательство

В ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ говорится, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Это следующие действия:

• координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для каких-либо участников;
• создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации;
• нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;
• участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Видео:Как составить техническое задание (ТЗ)?Скачать

Договор типографии

Город Москва, 21 Октября 2015 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

• 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии, полиграфических продукции или услуг с учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
• 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон

• 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств.
• 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора.

Заказчик обязан:

• 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
• 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты, исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если после подписания настоящего договора и оплаты услуг производителю, заказчик не передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления информации.
• 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ или товарной накладной. Претензии по качеству принимаются в течение 10 календарных дней с момента подписания приема тиража.
• 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.

3. Порядок расчетов

• 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании приложения.
• 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с момента предоставления счета на оплату.
• 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент зачисления на расчетный счет денежных средств.
• 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае производитель обязуется переделать поставленный товары за свой счет, а также предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон

• 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
• 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный суд.

5. Срок договора

• 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет заказчика о готовности продукции электронным способом.
• 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор за сутки до расторжения.
• 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

• 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими органами.
• 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения договоренностей.
• 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

• 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух экземплярах.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Приложение № 1

К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года

https://www.youtube.com/watch?v=O53voQfDL_g

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Приложение № 1 — Предмет договора

• 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

Скачать образец договора

Видео:Внесение изменения в техническое задание к госконтрактуСкачать

Особенности составления технического задания на выполнение подрядных работ. Образец документа

Техническое задание – это вид документации, в котором заказчик определяет цель и задачи по ее достижению. Комплекс задач, описанный в техзадании, принимаемый к исполнению, оформляется договором между сторонами. ТЗ является неотъемлемым приложением, являющимся основой для контроля заказчиком объемов, выполненных исполнителем.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

💡 Видео

Техническое задание и другие права заказчика по Закону № 223-ФЗСкачать

Особенности подготовки технического заданияСкачать

Как составить техническое задание на закупку?Скачать

Правила формирования технического заданияСкачать

Подробный разбор 44-ФЗ для новичков в госзакупках!Скачать

Подготовка технического задания в полном соответствии с 44ФЗСкачать

Техническое задание. Что такое и зачем нужно?Скачать

Как составить техническое задание на разработку программного обеспечения? 4 основных правила ТЗ!Скачать

Как описать объект закупки и составить техническое заданиеСкачать

Описание объекта закупки. Формирование технического задания с учетом...Скачать

Составление технического задания по 44-ФЗСкачать

44-ФЗ: Требования законодательства к подготовке ТЗСкачать

ТЕНДЕРЫ и ГОСЗАКУПКИ для начинающих за 10 мин. Правки 2020. Госзакупки с нуля. Тендеры в перевозкахСкачать

29.09.23 г. «Структурированное техническое задание, структурированный контракт в ЕИС»Скачать

Разработка технического задания для мобильного приложения iOS или Android (Technical Requiriments)Скачать