- Договор на установку (замену) и эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов
- 2. Обязанности Сторон
- 3. Сроки выполнения работ и оказания услуг
- 4. Стоимость и расчеты
- 5. Ответственность
- 6. Срок действия договора
- 7. Разрешение споров
- 8. Заключительные положения
- 9. Адреса и платежные реквизиты сторон
- ПОДПИСИ СТОРОН
- Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149
- II. Порядок заключения договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
- III. Существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
- Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149
- Блог
- То есть, с момента принятия закона № 261 все сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные дома (МКД) должны быть оснащены общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов (далее по тексту – ОДПУ). Однако и к действующим зданиям и строениям, в том числе и многоквартирным домам, также имеются в законе требования об их оснащении ОДПУ.
- Судебная практика по привлечению к ответственности ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц РСО по указанным нормам КоАП РФ многочисленна.
- 📸 Видео
Видео:Плата за содержание жилья - из чего состоит, кем утверждается и как определить её размер.Скачать
Договор на установку (замену) и эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов
г. _________________ «___»________ ___ г. ____________________________________________________________, именуемое (наименование организации, которая осуществляет снабжение энергетическим ресурсом или его передачу)в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего (должность, Ф.И.О.
)на основании __________________________________________, с одной стороны, и (Устава или доверенности)________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.)____________________, действующего на основании __________________________,(должность, Ф.И.О.
) (Устава, положения, доверенности или паспорта)с другой стороны, в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 07.04.2010N 149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора,регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учетаиспользуемых энергетических ресурсов» заключили настоящий договоро нижеследующем.
1.1.
Исполнитель обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по установке/замене, а также оказать услуги по эксплуатации прибора(ов) учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Исполнителю следующие условия для выполнения работ: ________________, принять их результат и уплатить установленную настоящим договором цену.
1.2. Исполнитель, в соответствии с настоящим договором, выполняет работу по установке (замене) и эксплуатации следующих приборов учета используемых энергетических ресурсов Заказчика:
—————————————————————————¦N п/п¦Тип узла ¦Адрес ¦Место ¦Установленный ¦¦ ¦ ¦ ¦нахождения ¦прибор учета (для ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг эксплуатации) ¦+——+———-+—————+——————+———————-+¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+——+———-+—————+——————+———————-+¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——+———-+—————+——————+————————
1.3. В объем услуг по эксплуатации прибора(ов) учета используемых энергетических ресурсов, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему договору, включаются:
— оценка текущего технического состояния приборов учета используемых энергетических ресурсов (не реже ___________);
— обеспечение поверки приборов учета используемых энергетических ресурсов с периодичностью ___________________;
— ремонт или замена неисправного либо не прошедшего поверку прибора учета используемых энергетических ресурсов;
— при изменении технических и метрологических требований приведение узла в соответствие с действующими техническим и метрологическим требованиям;
— обеспечение внеочередной поверки прибора учета используемых энергетических ресурсов (по заявке Заказчика) с одновременной оценкой технического состояния узла;
— ________________________________________________________.
1.4. Настоящий договор заключен на основании заявки Заказчика от _____________________.
1.5. Порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию: ________________________________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Не позднее ________ с момента подписания Заказчиком настоящего договора произвести установку/замену прибора учета по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего договора, и завершить установку в срок ________ с момента ее начала.
2.1.2. Обеспечить ввод установленного прибора учета в эксплуатацию.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.4. Обеспечивать периодичность осмотров приборов учета и проверки готовности прибора учета к эксплуатации (после перерыва в его работе) с периодичностью: ___________________.
2.1.5. По окончании работ по установке/замене прибора учета представить Заказчику акт выполненных работ (Приложение N __) и оригинал счета на оплату выполненных работ.
2.1.6. С периодичностью ______________ в сроки ____________ предоставлять Заказчику акт оказанных услуг по эксплуатации прибора учета (Приложение N __).
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Оказать следующее содействие Исполнителю: ___________________.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по акту выполненных работ. Заказчик вправе до подписания акта выполненных работ потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы по установке/замене прибора учета в согласованный с Исполнителем срок.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.2.4. Заказчик обязуется информировать Исполнителя о планируемых изменениях в состоянии сетей и энергопринимающего оборудования Заказчика, способных повлиять на возможность исполнения договора Исполнителем, а также на работу прибора учета. Информирование должно осуществляться не позднее ______________ до наступления указанных изменений.
3. Сроки выполнения работ и оказания услуг
3.1. Сроки выполнения работ устанавливаются:
— начало работ: не позднее _________ с момента подписания договора;
— окончание работ — не позднее _________ с момента начала работ.
3.2. Услуги по эксплуатации прибора(ов) учета используемых энергетических ресурсов оказываются с момента ввода таких приборов в эксплуатацию.
3.2.1. Момент ввода приборов в эксплуатацию определяется датой подписания Заказчиком акта выполненных работ.
4. Стоимость и расчеты
4.1. Стоимость работ по установке/замене прибора учета составляет __________ руб.
4.2. Стоимость услуг по эксплуатации прибора учета составляет___________________ в _________________.(указать период: месяц, квартал и т.п.)
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке: ___________________ в сроки: _________________.
5. Ответственность
5.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков, причиненных ему вследствие эксплуатации приборов учета ненадлежащего качества.
5.2. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается _________ с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.
5.3. В случае нарушения Заказчиком оплаты выполненных Исполнителем работ и/или оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков установки, замены приборов учета Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _________ руб. за каждый день просрочки.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение ___________________.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
7. Разрешение споров
7.1. Споры, возникающие из настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Изменения условий настоящего договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
8.4.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8.4.2. Акт оказанных услуг по эксплуатации прибора учета (Приложение N ___).
9. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель: ______________________________________________
Заказчик: _________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик: _________________ ___________________ (должность) (должность) __________________ /Ф.И.О./ __________________ /Ф.И.О./ М.П. М.П.
Видео:Новые правила для владельцев электросчетчиков: права, обязанности, проверки, штрафыСкачать
Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149
1.
Настоящий Порядок определяет особенности заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) (далее — договор) на объектах, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.
2.
Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникающие в связи с заключением договоров с организациями, обязанными в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации средств измерения, предназначенных для определения данных о количественном значении произведенных, переданных, потребленных энергетических ресурсов, на основании которых осуществляются расчеты за энергетические ресурсы (далее — прибор учета).
3.
Договор является публичным договором и заключается между организацией, которая осуществляет снабжение энергетическим ресурсом или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения которой имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее — исполнитель), и обратившимся к исполнителю с предложением заключить договор собственник (физическое или юридическое лицо, либо уполномоченное им лицо) (далее — заказчик) здания, строения, сооружения, помещения в многоквартирном доме, иного объекта, в процессе эксплуатации которого используются энергетические ресурсы, в том числе временного объекта, подлежащего оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, и имеющего непосредственное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения исполнителя (далее — объект заказчика), в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.
https://www.youtube.com/watch?v=nfeE_mZsUYM
В качестве заказчика по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов может выступать лицо, ответственное за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, либо лицо, представляющее интересы собственников жилых (дачных, садовых) домов, объединенных общими сетями инженерно-технического обеспечения.
II. Порядок заключения договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
4. Договор заключается в простой письменной форме.
5. Для заключения договора заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет исполнителю письменную заявку, которая должна содержать:
1) сведения о предмете договора;
2) полное и сокращенное наименование заказчика — юридического лица, фамилию, имя, отчество заказчика — индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес, а также при наличии телефоны, факс, адрес электронной почты;
3) сведения об объекте, подлежащем оснащению прибором учета (для договора на эксплуатацию и (или) замену прибора учета — сведения о местонахождении прибора учета, его технических характеристиках);
4) основные требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
6. К заявке заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета;
2) копии учредительных документов;
3) копия свидетельства о государственной регистрации;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.
7. Для заключения договора заказчик — физическое лицо направляет исполнителю письменную заявку, которая должна содержать:
1) сведения о предмете договора;
2) фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства, почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты;
3) адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого места установки прибора учета;
4) требования заказчика к прибору учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
К заявке заказчика — физического лица прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником.
8. Исполнитель не вправе требовать от заказчика представления сведений и документов, не предусмотренных настоящим Порядком.
9. При отсутствии в заявке необходимых сведений, а также при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 7 — 9настоящего Порядка, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и прилагаемых к ней документов уведомляет об этом заказчика.
10. На основании документов, предусмотренных пунктами 7 — 9 настоящего Порядка, исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня их получения производит осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки, замены и (или) эксплуатации прибора учета.
О планируемой дате осмотра исполнитель информирует заказчика. Заказчик обязан предоставить исполнителю доступ к объекту (прибору учета) для их осмотра.
В случае невозможности предоставления исполнителю в определенный им срок доступа к объекту (прибору учета) заказчик должен предложить исполнителю иной срок для осмотра.
11.
При наличии технической возможности выполнить указанные в заявке работы (оказать услуги), указанные в заявке, и при предоставлении заказчиком документов, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка, исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта направляет заказчику подписанный со своей стороны проект договора (в двух экземплярах), а также технические условия в случае установки (замены) прибора учета. Если иное не установлено федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, соглашением сторон договора, технические условия должны содержать перечень мероприятий, осуществляемых заказчиком, по технической подготовке объекта для установки (замены) прибора учета.
https://www.youtube.com/watch?v=EQEbE3Jfmjk
При отсутствии технической возможности выполнить работы (оказать услуги), указанные в заявке, исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта направляет заказчику мотивированный отказ в заключении договора.
12. Заказчик, получивший от исполнителя проект договора, подписывает его и в срок не более 15 рабочих дней со дня получения проекта договора направляет один подписанный им экземпляр договора исполнителю.
В случае если договор подписывает уполномоченное заказчиком лицо, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного лица.
III. Существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
13. Договор на установку (замену) прибора учета должен содержать следующие существенные условия:
1) предмет договора;
2) цена договора;
3) порядок расчетов по договору;
4) срок установки (замены) прибора учета;
5) место установки (замены) прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы;
6) порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
7) гарантийные обязательства исполнителя.
14. Договор на эксплуатацию прибора учета должен содержать следующие существенные условия:
1) предмет договора;
2) цена договора;
3) порядок расчетов по договору;
4) место установки прибора учета;
5) сроки и порядок обслуживания, в том числе периодичность осмотров приборов учета и проверки готовности прибора учета к эксплуатации (после перерыва в его работе);
6) обязательства заказчика по информированию исполнителя о планируемых изменениях в состоянии сетей и энергопринимающего оборудования заказчика, способных повлиять на возможность исполнения договора исполнителем, а также на работу прибора учета.
Видео:Туликов А.В. "Основы заключения энергосервисных договоров". НОЭ - Центр Компетенций - 26.08.2020Скачать
Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711) и пунктом 4.2.14.
2 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52, ст. 6586; N 9, ст.
960), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2010 г.
Регистрационный N 17646
Видео:4 жалобы которые напугают вашу УКСкачать
Блог
Государственная политика в области использования энергетических ресурсов идет по пути их учета гражданами, организациями, государственными органами, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве – собственниками помещений в многоквартирных домах и управляющими организациями. В связи с этим в 2009 году и был принят небезызвестный Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 261).
Статьей 1 Закона № 261 установлено, что целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии со статьёй 11 указанного закона при строительстве зданий, сооружений, а также капитальном ремонте объектов должны быть обеспечены требования энергетической эффективности. Не допускается сдача в эксплуатацию зданий и строений, не соответствующих требованиям энергетической эффективности и без оснащения их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
То есть, с момента принятия закона № 261 все сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные дома (МКД) должны быть оснащены общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов (далее по тексту – ОДПУ). Однако и к действующим зданиям и строениям, в том числе и многоквартирным домам, также имеются в законе требования об их оснащении ОДПУ.
Законодательство и ранее содержало нормы, которые возлагало обязанности на управляющие организации по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые являлись обязательными в силу закона, а также ответственность за неисполнение таких мероприятий.
https://www.youtube.com/watch?v=54YdVbF77l0
Статьей 13 пунктом 6 Закона № 261 предусмотрена обязанность собственников многоквартирных домов произвести оснащение МКД общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
До 01 января 2019 года все многоквартирные дома должны быть оснащены приборами учета коммунальных ресурсов. Если собственниками обязанность по оснащению ОДПУ не выполняется, то обязанность установить приборы учета возлагается пунктом 9 ст.
13 Закона № 261 на ресурсоснабжающие организации (РСО). Как раз вопрос об ответственности РСО мы и рассмотрим в данной статье.
Ответственность РСО за неисполнение требований о направлении предложений собственникам МКД и управляющим организациям предложений об оснащении ОДПУ установлена частью 6 статьи 9.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ):
«Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, требования о предоставлении собственникам жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их интересы, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, если предоставление указанных предложений таким лицам является обязательным, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей».
А также частью 12 статьи 9.16 КоАП предусмотрена ответственность РСО за отказ или уклонение от установки ОДПУ:
«Необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Судебная практика по привлечению к ответственности ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц РСО по указанным нормам КоАП РФ многочисленна.
Так, например, Решением Арбитражного суда Томской области по делу А67-7573
📸 Видео
Энергосервисные контракты. Проблемы правоприменения. Часть 2Скачать
Мастер-класс "Специфика подготовки и реализации энергосервисных контрактов"Скачать
Приборы учета ЖКХ - 2. Юридическая консультация адвоката - правовая помощь юриста СПб онлайнСкачать
Акт допуска прибора учетаСкачать
Автоматизированный учет энергоресурсов. Опыт монтажа и использованияСкачать
Договор управления многоквартирным домом. 1 часть.Скачать
Вопросы метрологического обеспечения приборов учета энергоресурсовСкачать
Счет фактура, УПД, транспортная накладная, товарная накладная, акт и договор | Краткий обзорСкачать
Как удаленно подписать договор?Скачать
Всё про общедомовые нуждыСкачать
Оказание услуг по посредническому договору в 1С. Учет у агентаСкачать
Расширение полномочий сетевых организаций. Оптимизация в сфере энергетики.Скачать
Энергосервисный контракт: что важно знать каждому заказчику?Скачать
Семинар "Заключение договоров техприсоединения и согласование выноса сетей из пятна застройки"Скачать
Приборы учёта коммунальных ресурсов. Как сэкономить на коммуналке и не переплатить?Скачать
Договор об оказании платных образовательных услуг: электронная формаСкачать