- Типовой контракт на выполнение работ
- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
- 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
- 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
- Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ — 2021 / Договор подряда / Договоры / Образцы, шаблоны и бланки документов
- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
- 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- 5. ЦЕНА ДОГОВОРА
- 6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
- 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
- 8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
- 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- 10. ФОРС-МАЖОР
- 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- 12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
- 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- 14. ПОДПИСИ СТОРОН
- Смета работ (приложение к договору на выполнение дизайнерских работ)
- Смета работ
- Что еще скачать по теме «Смета»:
- 🎦 Видео
Видео:Как сделать смету с нуля в EXCELСкачать
Типовой контракт на выполнение работ
Скачать типовой контракт на выполнение работ |
(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд
г. Краснодар | «___» ________ 201_ г. |
___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы ______________________________________________ (далее — работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств _______________________.
Идентификационный код закупки ______________________.
(В случае заключения контракта на выполнение строительных работ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).
1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, является ___________________________________________________________________________.
(Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с ГК РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий.
В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Град.
К РФ) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Град.К РФ.)
В случае необходимости осуществления закупки работ, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:
«1.1.
По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ___________ (далее — работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня выполняемых работ и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.
1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта (максимальное значение цены контракта), указанную в пункте 2.
1 настоящего контракта, исходя из количества единиц работ, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц работ и материалов, подлежащих выполнению, замене (поставке/применению) по заявкам Заказчика.».
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта (стоимость работ) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).
(В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта.
Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.
https://www.youtube.com/watch?v=avZBmmG9WKk
В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
Пример установки поэтапного исполнения контракта:
1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;
2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;
3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;
4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.
Под этапом исполнения контракта следует понимать выполнение работы+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.)
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).
(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Выполнение работ осуществляется в срок ______________.
Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).
(При заключении контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, контракт должен содержать график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту, содержание которого должно соответствовать требованиям приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/Пр «Об утверждении методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»).
3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: __________________
_________________________________.
3.3. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.
В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.
3.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).
В случае необходимости осуществления оплаты работ, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.5 контракта излагается в следующей редакции:
«3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по цене работ и материалов исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.
Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ и представления Подрядчиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».
(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).
В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.6 контракта.
Видео:Как составить смету на строительство и ремонт. Урок #1Скачать
Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ — 2021 / Договор подряда / Договоры / Образцы, шаблоны и бланки документов
на проведение ремонтно-отделочных работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. м., расположенный по адресу: (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ.
Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.
2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).
2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.
2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.
2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.
2.6. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.
2.7. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.
3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.
3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.
3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ «»2021 года, конечный срок «»2021 года).
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере рублей.
6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Авансовые платежи в размере 50% от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора.
6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1).
Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ).
Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).
6.3. Окончательный расчет в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение рабочих дней после окончания работ.
7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.
7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.
7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.
8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.
8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более %.
9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более %.
9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
10.3.
Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.
10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в — дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.
10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.
10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.
В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах города .
11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.
12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.
12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.
12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
14. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________Подрядчик _________________ 88 пользователей добавили
этот документ в избранное
Видео:6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать
Смета работ (приложение к договору на выполнение дизайнерских работ)
Тематика документа: Смета Файл текстовой версии: 11,4 кб
Приложение N ___ к Договору N ___ на выполнение дизайнерских работ
от «___»________ ____ г.
Смета работ
______________________ «___»_________ ____ г.
Подрядчик: ______________________
Заказчик:________________________
Начало работы: «___»_________ ____ г.
https://www.youtube.com/watch?v=dXoy89Gk6oo
Окончание работы: «___»_________ ____ г.
В соответствии с Договором на выполнение дизайнерских работ от «___»_________ ____ г. Подрядчиком должны быть проведены следующие дизайнерские и сопутствующие им работы:
—————————————————————————¦ Наименование (вид) работ ¦ Этапы, ¦ Цена за¦Объем¦Стоимость,¦¦ в соответствии ¦ основные ¦единицу,¦работ¦ руб., в ¦¦ ¦ элементы,¦ руб., ¦ ¦ том числ妦 ¦ единицы ¦ в том ¦ ¦ НДС ¦¦ ¦ измерения¦ числе ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения¦ НДС ¦ ¦ ¦¦ ¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вида работ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦1. Разработка художественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструкторских проектов изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(помещений, комплексов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производственного и бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦назначения (далее по тексту — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦»объекты») ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦2. Отбор и анализ патентной и другой¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦научно-технической информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦необходимой на различных стадиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(этапах) художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦3. Изучение требований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предъявляемых к проектируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объектам, технических и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦возможностей Заказчика для их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦4. Проведение сравнительного анализа¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦аналогичной отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и зарубежной продукции, необходимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для разработки проекта, оценку их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦эстетического уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦5. Участие в выполнении отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стадий (этапов) и направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦научно-исследовательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и экспериментальных работ, связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с решением художественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструкторских задач, в составлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦технических заданий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проектирование и согласование их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с Заказчиком, в разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦художественно-конструкторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦6. Осуществление с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦новых информационных технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поиска наиболее рациональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вариантов решений конструкционно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отделочных материалов и деталей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦внешнего оформления, объемно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пространственное и графическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проектирование, детализацию форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объектов, разрабатывает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компоновочные и композиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦решения, подготавливает данные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расчетов экономического обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предлагаемой конструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦7. Разработка необходимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦технической документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на проектируемый объект (чертежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компоновки и общего вида, эскизные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и рабочие чертежи для макетирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦демонстрационные рисунки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦цветографические эргономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦схемы, рабочие проекты моделей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦участие в подготовке пояснительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦записок к проектам, их рассмотрении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦8. Выполнение работы, связанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с оформлением сопроводительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документов, подготовкой рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструируемых объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦9. Подготовка материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проведения работ по стандартизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в области художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦10. Осуществление контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦за соответствием рабочих чертежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объектов и технологической оснастки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦художественно-конструкторскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проекту, а также авторского надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦за реализацией художественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструкторских решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦при проектировании, изготовлении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦испытаниях и доводке объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подготовке технической документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для серийного (массового) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производства, вносит в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦необходимые изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦11. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+————————————+———-+———+——+———-+¦12. Оформление документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на законченные художественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструкторские разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦————————————-+———-+———+——+————Подрядчик: Заказчик:___________________ ___________________ (подпись) (подпись)М.П. М.П.
Что еще скачать по теме «Смета»:
- Акт
- Анкета
- Аттестат
- Ведомость
- Возражение
- Выписка
- График
- Декларация
- Доверенность
- Жалоба
- Журнал
- Завещание
- Записка
- Заявка
- Заявление
- Извещение
- Инструкция
- Иск
- Карта
- Карточка
- Квитанция
- Контракт
- Накладная
- Опись
- Отказ
- Перечень
- Письмо
- План
- Положение
- Поручение
- Претензия
- Приказ
- Протокол
- Разрешение
- Расписка
- Распоряжение
- Сведения
- Свидетельство
- Сертификат
- Смета
- Соглашение
- Справка
- Табель
- Требования
- Уведомление
- Устав
- Характеристика
- Ходатайство
🎦 Видео
Смета на выполнение работ и зачем она нужнаСкачать
Договор подрядаСкачать
Как быстро составлять смету с помощью SketchUp и Excel. Ремонт квартир ОмскСкачать
Договор подряда на комплексный ремонт | In Interior StudioСкачать
Договор подряда на отделочные работыСкачать
Юрист: Как ПРАВИЛЬНО организовать работу по строй подряду. Все нюансы за 10 минСкачать
СМЕТА РК 2020 Договорные цены и Акты приемки выполненных работСкачать
Смета на ремонт квартиры. Стоимость ремонта.Скачать
Дизайн проект,- договор, смета.Скачать
Как составить договор дизайнеру? | Шаблон договора для дизайнераСкачать
Договор на ремонт квартирСкачать
6.1. Понятие и условия договора подрядаСкачать
Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать
Определение стоимости предпроектных и проектных работ по сборникам 2020 года в СМЕТА ПИР РКСкачать
СМЕТА - НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА по СТРОИТЕЛЬСТВУСкачать
Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.Скачать
ТОП-9 советов как написать техническое задание? (ТЗ или техзадание за 9 шагов)Скачать